一起疑难复杂的承揽合同纠纷案，原告山西XX科技有限公司（承揽人）按约完成了承揽工程，但被告XX建设集团有限公司（定作人）却迟迟不支付剩余工程款，无奈之下，原告委托李广成律师向人民法院起诉。立案后，被告先是提起管辖权异议，被法院依法驳回后上诉至太原市中级人民法院，该院裁定驳回上诉，维持原驳回异议的裁定。随后，被告又以案涉工程存在质量上的问题为由提起反诉，要求原告支付工程维修费和环保部门的罚款。法院将本诉和反诉合并审理，经过李广成律师代理，最终，法院判决被告支付原告工程款和逾期利息损失共56万余元，最大限度维护了委托人山西XX科技有限公司的合法权益。现将本案代理词予以发布。
代 理 词尊敬的审判员：李广成律师担任本案原告山西XX科技有限公司（以下简称原告）与被告XX建设集团有限公司（以下简称被告）承揽合同纠纷一案的诉讼代理人。经认真了解案情，详细查阅相关材料，参加本案庭审，代理人李广成律师现根据本案事实并结合我国现行相关法律和法规，发表以下代理意见：本诉部分一、案涉工程已验收合格，不存在任何质量上的问题。1、案涉工程安装调试完工后，当班班长签字确认工程设备连续72小时运作状况为正常。2、案涉工程经第三方山西XX环境监测有限公司检测，各项指标结果均为合格，检测结果达到双方约定的标准，根据《合同技术文件》1.1.9条之约定，案涉工程视为验收合格。被告所谓在验收时发现工程存在质量上的问题的说法，毫无依据。3、案涉工程经试运行、检测合格后交付业主投入到正常的使用中，业主接收工程并实际运行已3年之久，期间，并未对工程质量提出任何异议。而且，在工程检验测试合格后，被告已按约支付了部分（检测合格）进度款，这也证明被告认可工程质量是合格的。二、案涉工程已经第三方检测为合格，且两年质保期已满（从2021年1月26日检测合格至2023年1月26日），根据《承包合同》第五条之约定，被告应向原告支付剩余全部合同款。三、被告未按《承包合同》第五条的约定履行支付款项义务，至今仍拖欠原告工程款项，其行为已构成违约，除应当立即向原告支付上述拖欠款项外，还应当向原告支付相应的逾期付款（利息）损失。
反诉部分一、XX县热力有限公司被环保部门罚款不是原告的问题造成的，相应罚款不应当由原告承担。1、XX县热力有限公司被罚款是由于该公司为了节约运行成本，不投放或少投放脱硫剂甚至偷排SO2等污染物排放超标导致的，并非因工程存在质量上的问题，因为案涉工程在交付运营时已验收合格，不存在任何质量上的问题。2、SO2等污染物排放超标不等同于工程质量存在问题，因为，即使工程质量合格，如果在实际使用和运行过程中，操作不当或不规范也会出现SO2等污染物排放超标的现象。因此，污染物排放超标不能证明工程质量存在问题。3、《承包合同》第九条第4项约定“在保修期内因原先检测不合格，给业主造成的罚款由乙方承担，从质保金内扣除”，但本案中，案涉工程已检测合格，且两次罚款也并非发生在保修期内，因此，罚款不应当由原告承担。综上，被告提供的证据不能证明工程质量存在问题，更不能证明两次罚款是因为工程质量存在问题所导致。因此，被告要求原告支付罚款的反诉请求，缺乏依据，不能成立。二、除尘布袋不存在任何质量上的问题，更换布袋产生的费用不应当由原告承担。1、被告未提供任何证据可以证明布袋存在质量上的问题。2、2022年7月17日的《分析会会议纪要》不能证明布袋存在质量上的问题。根据《分析会会议纪要》内容可知，参会各方在现场抽查时发现布袋存在覆膜脱落等现象，但对于导致上述现象的原因，各方都不清楚，于是，各方都同意（会议纪要上有各方的签字为证）由布袋厂家对布袋进行仔细的检测。因此，《分析会会议纪要》不能证明布袋存在质量问题。
3、根据厂家2022年7月28日出具的检验测试结构“检测表面膜的情况及纤维内部情况分析膜受损脱落因超温所致”可知，布袋损坏的原因为超温。2022年8月2日，布袋厂家就布袋检测结果函告原告，称“除尘布袋覆膜脱落是由于其运行过程中受烟气温度过高而引起的，我方除尘布袋承受的最高温为150℃，温度过高造成除尘布袋的损伤，不属于我公司产品有质量上的问题。由于除尘布袋的损伤，是因用户方的因素造成的，故我公司对此批除尘布袋不负任何责任！”据此，布袋损坏是由于XX县热力有限公司的锅炉在实际运行过程中，烟气温度过高，超过了《合同技术文件》约定的设计参数（锅炉排烟温度为140℃），超出了布袋能承受的使用温度范围，而并非由于布袋存在质量上的问题。4、原告提供的十三张锅炉实际运行工况照片（原件见光盘），充分证明锅炉的实际运行温度超过了布袋能承受的温度范围，超过了《合同技术文件》中约定的技术设计参数，该组证据也可以和布袋厂家出具的检测结果相互印证，足以证明导致布袋损坏的原因是锅炉温度过高（超过150 ），而非被告所谓的存在质量上的问题。5、根据《承包合同》第九条第3项“……，因乙方问题导致返修的费用，甲方在保修金内按照维修费用双倍扣除，不足部分，由乙方支付”之约定，在布袋损坏并非因原告问题造成的情况下，布袋损坏的责任及由此产生的费用与原告无关，不应当由原告承担。综上，布袋不存在质量上的问题，布袋损坏系锅炉烟气温度过高所导致，被告要求原告支付维修费用的反诉请求，缺乏事实和法律依据，不能成立。综上所述，代理人李广成律师认为，原告的诉讼请求具有事实和法律依据，应予支持；被告的反诉请求缺乏事实和法律依据，应予驳回。请人民法院查明事实，依法维护原告的合法权益。代理人：李广成律师
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
女子因琐事与婆婆撕打摔伤2个月儿子，一年后又将生病儿子放进三轮车遗弃，判了
高居西部第三！火箭36分大胜，豪取5连胜，申京20+11+11连续三双
辛时代！辛纳2024赛季夺2大满贯在内共8冠，赛季奖金近1700万美元
专业高效，勤勉尽责，做党和人民满意的好律师！2010年取得律师职业资格，成功办理各类案件数百件。
足坛刺激1夜：英格兰5-0升级 哈兰德戴帽挪威5-0 法国3-1意大利
率队5-0升级！哈兰德起飞：48分钟戴帽 16场19球加冕欧国联射手王
英特尔介绍 MRDIMM 内存：额外接口芯片实现近 40% 峰值带宽提升
PC鲜辣报：NVIDIA app正式版发布 Win11 on Arm ISO开放下载
《编码物候》展览开幕 北京时代美术馆以科学艺术解读数字与生物交织的宇宙节律
